Texto no disponible
Ficha articulo CONTRATACION ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
Cobertura y principios generales
Sección primera
Cobertura y excepciones
ARTICULO 1.- Cobertura.
Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los
órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el
Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la
Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e
institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas.
Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la
actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se
someterá a los principios de esta Ley.
Cuando en esta Ley se utilice el término "Administración", se
entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus
regulaciones.
Ficha articulo
ARTICULO 2.- Excepciones.
Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta
Ley las siguientes actividades:
a) La actividad contractual ordinaria de la Administración.
b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho
público internacional.
c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho
público.
d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o por las
circunstancias concurrentes, no pueda someterse a concurso público, en los
términos que se desarrollarán en el Reglamento de esta Ley.
e) Las compras efectuadas con fondos de caja chica, según se
dispondrá reglamentariamente.
f) Las contrataciones que se realicen para la construcción, la
instalación o la provisión de oficinas o servicios en el exterior.
g) Las actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o
con los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica.
h) La actividad ordinaria de venta de servicios de la Administración
si constituye uno de sus fines.
Quedan fuera del alcance de la presente Ley las siguientes
actividades:
a) Las relaciones de empleo.
b) Los empréstitos públicos.
c) Otra actividad sometida por ley a un régimen especial de
contratación.
Se exceptúan de la aplicación de esta Ley las empresas públicas cuyo
capital social pertenezca, en su mayor parte, a particulares y no al
sector público.
Ficha articulo
ARTICULO 3.- Régimen jurídico.
La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y
los principios del ordenamiento jurídico administrativo.
Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la
Administración podrá utilizar, instrumentalmente, cualquier figura
contractual que no se regule en el ordenamiento jurídico-administrativo.
En todos los casos, se respetarán los principios, los requisitos y los
procedimientos ordinarios establecidos en esta Ley, en particular en lo
relativo a la formación de la voluntad administrativa.
El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración
Pública se aplicará a la contratación administrativa.
Las disposiciones de esta Ley se interpretarán y se aplicarán, en
concordancia con las facultades de fiscalización superior de la hacienda
pública que le corresponden a la Contraloría General de la República, de
conformidad con su Ley Orgánica y la Constitución Política.
Ficha articulo
Sección segunda
Principios generales
ARTICULO 4.- Principio de eficiencia.
Los procedimientos de contratación administrativa persiguen
seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés
general y al cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración.
En todas las etapas de los procedimientos de contratación,
prevalecerá el contenido sobre la forma. Los actos y las actuaciones de
las partes se interpretarán de forma que se favorezca su conservación y se
facilite adoptar la decisión final, en condiciones favorables para el
interés general. Los defectos subsanables o insustanciales no
descalificarán la oferta que los contenga.
Las regulaciones procedimentales deberán desarrollarse a partir de
los enunciados de los párrafos anteriores.
Ficha articulo
ARTICULO 5.- Principio de igualdad y libre competencia.
En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la
igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. Los
reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los procedimientos
específicos de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que
impida la libre competencia entre los oferentes potenciales.
La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio
de reciprocidad, según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que
reciban los nacionales en el país de origen de aquellos. El Poder
Ejecutivo establecerá, reglamentariamente, las disposiciones necesarias
para la vigencia plena del principio estipulado en este párrafo.
Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas
de pago ni contener ninguna regulación que otorgue a los oferentes
nacionales un trato menos ventajoso que el otorgado a los oferentes
extranjeros.
Ficha articulo
ARTICULO 6.- Principio de publicidad.
Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los
medios correspondientes a su naturaleza.
Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación
administrativa y a la información complementaria.
En el primer mes de cada período presupuestario, los órganos y los
entes sujetos a las regulaciones de esta Ley darán a conocer, por medio
del Diario Oficial, el programa de adquisiciones proyectado, lo cual no
implicará ningún compromiso de contratar.
En el Diario Oficial se insertará un boletín que funcionará como
sección especial dedicada exclusivamente a la contratación administrativa.
Ficha articulo
CAPITULO II
Requisitos previos de los procedimientos de contratación
Sección primera
Requisitos
ARTICULO 7.- Inicio del procedimiento.
El procedimiento de contratación se inicia con la decisión
administrativa de promover el concurso, emitida por el funcionario o el
órgano competente. Esta decisión, que encabezará el expediente que se
forme, será motivada y contendrá, por lo menos, una justificación de su
procedencia, según el programa de actividades de la Administración o el
Plan Nacional de Desarrollo.
Ficha articulo
ARTICULO 8.- Disponibilidad presupuestaria.
Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es
necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar
la erogación respectiva.
En casos de excepción, y para atender una necesidad de carácter
nacional muy calificada, a juicio de la Administración y con la
autorización previa de la Contraloría General de la República, se podrán
empezar los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se
requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación
presupuestaria. En estos casos, la Administración advertirá, expresamente
y al inicio del procedimiento, que la validez de la contratación queda
sujeta a la existencia del contenido presupuestario.
En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un
período presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para
garantizar el pago de las obligaciones.
Ficha articulo
ARTICULO 9.- Previsión de verificación.
Para comenzar el procedimiento de contratación, la Administración
deberá acreditar, en el expediente respectivo, que dispone o llegará a
disponer, en el momento oportuno, de los recursos humanos y la
infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel
cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativa como
cualitativamente.
Ficha articulo
CAPITULO III
Derechos y obligaciones de la Administración
Sección única
Derechos de la Administración
ARTICULO 10.- Sumisión a la normativa administrativa.
En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el
oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense,
en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el
reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo
procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa
relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate.
Ficha articulo
ARTICULO 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral.
Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según
corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento,
por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés
público, todo con apego al debido proceso.
Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen
al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que haya sido
efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados.
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en
forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya
incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total
del contrato.
La Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los
extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la
resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría General de la
República.
Ficha articulo
ARTICULO 12.- Derecho de modificación unilateral.
Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar,
disminuir o aumentar, hasta en un cincuenta por ciento (50%), el objeto de
la contratación, cuando concurran circunstancias imprevisibles en el
momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única forma de
satisfacer plenamente el interés público perseguido, siempre que la suma
de la contratación original y el incremento adicional no excedan del
límite previsto, en el artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento de
contratación que se trate.
Ficha articulo
ARTICULO 13.- Fiscalización.
La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para eso
el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. A fin de
establecer la verdad real, podrá prescindir de las formas jurídicas que
adopten los agentes económicos, cuando no correspondan a la realidad de
los hechos.
En virtud de este derecho de fiscalización, la Administración tiene
la potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista
corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las
obligaciones pactadas.
Si la Administración no fiscaliza los procesos, eso no exime al
contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le
pueda corresponder.
Ficha articulo
ARTICULO 14.- Derecho de ejecución de garantías.
Cuando un oferente o un contratista incurra en incumplimiento, la
Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente. La
decisión administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se
dará audiencia previa al interesado para exponer su posición.
Ficha articulo
Sección segunda
Obligaciones de la Administración
ARTICULO 15.- Obligación de cumplimiento.
La Administración está obligada a cumplir con todos los compromisos,
adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a prestar
colaboración para que el contratista ejecute en forma idónea el objeto
pactado.
Ficha articulo
ARTICULO 16.- Obligación de tramitación.
La Administración está obligada a tramitar, en un plazo de treinta
días hábiles, cualquier gestión que le formule el contratista, cuando sea
necesaria para ejecutar la contratación. Transcurrido este plazo sin una
respuesta motivada de la Administración, operará el silencio positivo y la
gestión se tendrá por acogida. Lo anterior sin detrimento de la
responsabilidad en que pueda incurrir el funcionario, a tenor del artículo
96 de esta Ley.
Ficha articulo
CAPITULO IV
Derechos y obligaciones de los contratistas
Sección primera
Derechos de los contratistas
ARTICULO 17.- Derecho a la ejecución.
Los contratistas tienen derecho de ejecutar plenamente lo pactado,
excepto si se produce alguno de los supuestos mencionados en el artículo
11 de esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 18.- Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
Salvo cuando se estipulen, expresamente, parámetros distintos en los
términos del cartel respectivo, en los contratos de obra, servicios y
suministros, con personas o empresas de la industria de la construcción,
la Administración reajustará los precios, aumentándolos o disminuyéndolos,
cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente
relacionados con la obra, el servicio o el suministro, mediante la
aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en los índices oficiales de
precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio.
Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con base en
los precios de la oferta y los índices correspondientes al mes de la
apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el contratista deberá
presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y completo con todos los
elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios
unitarios. La presentación de facturas, por avance de obra cada mes, será
obligatoria, pero no se admitirán para su trámite y se tendrán por caducas
las facturas por reajustes, después de tres meses de presentada la factura
de obra, servicio o suministro correspondiente.
En las restantes contrataciones, cuando se produzcan variaciones en
los costos estrictamente relacionados con el objeto del contrato, podrán
establecerse los mecanismos necesarios de revisión de precios, para
mantener el equilibrio económico del contrato.
Para cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el
Reglamento de la presente Ley se establecerán los criterios técnicos por
seguir para garantizar la determinación objetiva del reajuste o la
revisión de los precios.
Asimismo, en el cartel de licitación debe establecerse la posibilidad
de revisar precios y determinar reajustes, así como la respectiva
referencia al Reglamento, en cuanto al mecanismo de aplicación.
Ficha articulo
ARTICULO 19.- Reconocimiento de intereses.
Por los atrasos en el pago de sus
obligaciones, la Administración reconocerá el pago de intereses,
cuando los atrasos excedan de noventa días naturales. Estos intereses se
reconocerán mediante resolución administrativa y se
liquidarán, según la tasa legal vigente.
Ficha articulo
Sección segunda
Obligaciones de los contratistas
ARTICULO 20.- Cumplimiento de lo pactado.
Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo
ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada,
que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la
formalización del contrato.
Ficha articulo
ARTICULO 21.- Verificación de procedimientos.
Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del
procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual.
En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no
podrá alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las
consecuencias de la conducta administrativa.
Ficha articulo
CAPITULO V
Prohibiciones
Sección única
ARTICULO 22.- Alcance de la prohibición.
Están inhibidas de participar, directa o indirectamente, como
oferentes en los procedimientos de contratación administrativa, las
siguientes personas:
a) El Presidente de la República, los Vicepresidentes de la
República, los Ministros y los Viceministros, los Diputados a la Asamblea
Legislativa, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los
Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el Contralor y el
Subcontralor Generales de la República, el Procurador y el Subprocurador
Generales de la República, el Defensor y el Defensor Adjunto de los
Habitantes, los Presidentes Ejecutivos, los Gerentes y los Subgerentes de
las instituciones descentralizadas, el Tesorero y el Subtesorero
Nacionales, el Proveedor y el Subproveedor Nacionales, los Gerentes y los
Subgerentes de las empresas públicas.
b) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe cualquiera
de los funcionarios mencionados en el inciso anterior.
c) Los funcionarios públicos con influencia o participación, directa
o indirecta, en cualquier etapa del procedimiento de contratación
administrativa.
d) Los parientes, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado
inclusive, de los funcionarios cubiertos por la prohibición.
e) Las personas jurídicas en que los parientes indicados en el inciso
anterior sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del
capital social o ejerzan en ellas algún puesto de dirección o de
representación.
f) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido, como
asesores, en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan
participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los
planos respectivos. Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en
que se liciten, conjuntamente, el diseño y la construcción de la obra o
las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos
suministrados por la Administración.
Ficha articulo
ARTICULO 23.- Levantamiento de la incompatibilidad.
La prohibición expresa en los incisos d) y e) del artículo anterior
no operará cuando las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en
forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial potencialmente
objeto de una contratación administrativa, por lo menos un año antes del
surgimiento del supuesto de la inhibición. Mediante el trámite que se
indicará reglamentariamente, la Contraloría General de la República
acordará levantar la incompatibilidad.
Ficha articulo
ARTICULO 24.- Prohibición de influencias.
A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se les
prohibe intervenir, directa o indirectamente, ante los funcionarios
responsables de las etapas del procedimiento de contratación
administrativa, en favor de terceros.
Ficha articulo
ARTICULO 25.- Efectos del incumplimiento.
La violación del régimen de prohibiciones establecido en este
capítulo originará la nulidad absoluta de la oferta y acarreará, a la
parte infractora, las sanciones previstas en esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 26.- Remisión reglamentaria.
En el Reglamento se establecerán los mecanismos para verificar el
cumplimiento fiel del régimen de prohibiciones, establecido en este
capítulo.
Ficha articulo
CAPITULO VI
Procedimientos de contratación
Sección primera
Generalidades
ARTICULO 27.- Determinación del procedimiento.
Cuando la ley no disponga un procedimiento específico en función del
tipo de contrato, el procedimiento se determinará de acuerdo con las
siguientes pautas:
a) Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea superior a
cuarenta mil millones de colones (¢40.000.000.000,oo), utilizarán la
licitación pública para las contrataciones superiores a cuatrocientos
cincuenta millones de colones (¢450.000.000,oo); la licitación por
registro para las contrataciones entre veinticinco millones de colones
(¢25.000.000,oo) y cuatrocientos cincuenta millones de colones
(¢450.000.000,oo) y la licitación restringida para las contrataciones
inferiores a veinticinco millones de colones (¢25.000.000,oo).
b) Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a
cuarenta mil millones (¢40.000.000.000,oo), pero superior a veinte mil
millones de colones (¢20.000.000.000,oo), utilizarán el procedimiento de
licitación pública para las contrataciones superiores a trescientos
millones de colones (¢300.000.000,oo); el procedimiento de licitación por
registro para las contrataciones entre veinte millones de colones
(¢20.000.000,oo) y trescientos millones de colones
(¢300.000.000,oo) y el procedimiento de licitación restringida para las
contrataciones inferiores a veinte millones de colones (¢20.000.000,oo).
c) Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a
veinte mil millones (¢20.000.000.000,oo), pero superior a diez mil millones
de colones (¢10.000.000.000,oo), utilizarán el procedimiento de licitación
pública para las contrataciones superiores a ciento cincuenta millones de
colones (¢150.000.000,oo); el procedimiento de licitación por registro para
las contrataciones entre veinte millones de colones (¢20.000.000,oo) y
ciento cincuenta millones de colones (¢50.000.000,oo) y el procedimiento de
licitación restringida para las contrataciones inferiores a veinte
millones de colones (¢20.000.000,oo).
d) Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a
diez mil millones de colones (¢10.000.000.000,oo), pero superior a cinco
mil millones de colones (¢5.000.000.000,oo), utilizarán el procedimiento de
licitación pública para las contrataciones superiores entre diez millones
de colones (¢10.000.000,oo) y cien millones de colones (¢100.000.000,oo) y
el procedimiento de licitación restringida para las contrataciones
inferiores a diez millones de colones (¢10.000.000,oo).
e) Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a
cinco mil millones de colones (¢5.000.000.000,oo), pero superior a mil
millones de colones (¢1.000.000.000,oo), utilizarán el procedimiento de
licitación pública para las contrataciones superiores a setenta y cinco
millones de colones (¢75.000.000,oo); el procedimiento de licitación por
registro para las contrataciones entre diez millones de colones
(¢10.000.000,oo) y setenta y cinco millones de colones
(¢75.000.000,oo) y el procedimiento de licitación restringida para las
contrataciones inferiores a diez millones de colones (¢10.000.000,oo).
f) Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a
mil millones de colones (¢1.000.000.000,oo), pero superior a quinientos
millones de colones (¢500.000.000,oo), utilizarán el procedimiento de
licitación pública para las contrataciones superiores a cincuenta
millones de colones (¢50.000.000,oo); el procedimiento de licitación por
registro para las contrataciones entre cinco millones de colones
(¢5.000.000,oo) y cincuenta millones de colones (¢50.000.000,oo) y el
procedimiento de licitación restringida para las contrataciones
inferiores a cinco millones de colones (¢5.000.000,oo).
g) Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a
quinientos millones de colones (¢500.000.000,oo) se regirán por la tabla
que, para tales efectos y mediante resolución, dicte la Contraloría
General de la República. Esa tabla deberá ajustarse, anualmente, de
acuerdo con los parámetros indicados en el último párrafo de este
artículo.
Los ministerios y los órganos que tengan su propia proveeduría, se
considerarán como una unidad separada, para los efectos de la
clasificación correspondiente.
Las sumas establecidas en este artículo se ajustarán, cada año, por
el monto correspondiente al porcentaje oficial de inflación de los doce
meses anteriores. En la primera quincena de febrero de cada año, la
Contraloría General de la República dictará una resolución que incorpore
los incrementos y especifique los parámetros vigentes para cada uno de los
órganos y los entes comprendidos en esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 28.- Facultad para variar el procedimiento.
La Administración podrá emplear procedimientos más calificados o
rigurosos que el correspondiente, según el objeto o el monto del contrato,
cuando convenga más a la satisfacción del fin público.
Ficha articulo
ARTICULO 29.- Motivación de la deserción.
Cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento
de contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público
para adoptar esa decisión.
Ficha articulo
ARTICULO 30.- Modificación del procedimiento en licitación
infructuosa.
Si se produce una licitación pública infructuosa, la Administración
podrá utilizar el procedimiento de licitación por registro en el nuevo
concurso.
Si una licitación por registro resulta infructuosa, la Administración
está autorizada para emplear una licitación restringida.
En el caso de un remate infructuoso, la Administración podrá
disminuir, la base fijada por el avalúo respectivo, hasta en un
veinticinco por ciento (25%) cada vez.
Ficha articulo
ARTICULO 31.- Estimación contractual.
Para estimar la contratación, se tomará en cuenta el monto, en el
momento de la convocatoria, de todas las formas de remuneración,
incluyendo el costo principal, los fletes, los seguros, las comisiones,
los intereses, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra
suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación.
En las contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico,
celebradas por un plazo determinado, la estimación se calculará sobre el
valor total del contrato durante su vigencia.
En los contratos por plazo indeterminado, con opción de compra, o sin
ella, la estimación se efectuará sobre la base del pago mensual calculado,
multiplicado por 48. Igual procedimiento se aplicará respecto de contratos
para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, cuando se
establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar ese
límite. En caso de duda sobre si el plazo es indeterminado o no, se
aplicará el método de cálculo dispuesto en este párrafo.
Cuando las bases del concurso contengan cláusulas que permitan
cotizar bienes o servicios opcionales o alternativos, la base para
estimarlos será el valor total de la compra máxima permitida, incluidas
las posibles compras optativas.
Ficha articulo
ARTICULO 32.- Validez, perfeccionamiento y formalización.
Será válido el contrato administrativo sustancialmente conforme al
ordenamiento jurídico.
El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de
cumplimiento, cuando sea exigida perfeccionarán la relación contractual
entre la Administración y el contratista.
Sólo se formalizarán, en escritura pública, las contrataciones
administrativas inscribibles en el Registro Nacional y las que por ley
tengan ese requisito.
Los demás contratos administrativos se formalizarán en simple
documento; a no ser que ello no sea imprescindible para el correcto
entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones
contraídos por las partes, según se determinará reglamentariamente.
Ficha articulo
ARTICULO 33.- Garantía de participación.
La Administración exigirá, a los oferentes, una garantía de
participación, entre un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento (5%) del
monto de la propuesta, el cual se definirá en el cartel o pliego de
condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato.
La oferta se legitimará por la garantía de participación aceptada por
la Administración. Una vez admitida la garantía, la Administración deberá
solicitar al oferente corregir defectos formales subsanables, como: falta
de timbres, de copias, de autenticación de firmas o de documentos. Los
defectos deberán subsanarse en el plazo que indique el Reglamento de esta
Ley, siempre que no se afecte el contenido de la oferta en cuanto a los
bienes y los servicios ofrecidos, sus precios, los plazos de entrega ni
las garantías.
Ficha articulo
ARTICULO 34.- Garantía de cumplimiento.
La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, entre un
cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la
contratación. Este monto se definirá en el cartel o en el pliego de
condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato, para
asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio
ocasionado por el adjudicatario.
La garantía se ejecutará hasta por el monto necesario para resarcir,
a la Administración, los daños y perjuicios imputables al contratista.
Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía no
podrá ejecutarse con base en este motivo, salvo la negativa del
contratista para cancelar los montos correspondientes por ese concepto.
La ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista
de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que no cubre
esa garantía.
Ficha articulo
ARTICULO 35.- Prescripción de la responsabilidad del contratista.
En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de
reclamar, al contratista, la indemnización por daños y perjuicios,
originada en el incumplimiento de sus obligaciones. Si se trata de obras
públicas, el término para el reclamo indemnizatorio originado en vicios
ocultos, será de diez años, contados a partir de la entrega de la obra.
Ficha articulo
ARTICULO 36.- Límites de la cesión.
Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin
la autorización previa y expresa de la Administración contratante, por
medio de acto debidamente razonado.
Cuando la cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento (50%)
del objeto del contrato, se requerirá autorización previa de la
Contraloría General de la República. En ningún caso la cesión procederá en
contra de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 37.- Prohibición de fragmentar.
La Administración no podrá fragmentar sus adquisiciones de bienes y
servicios con el propósito de variar el procedimiento de contratación.
Ficha articulo
ARTICULO 38.- Ofertas en consorcio.
En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos
oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica
diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la
Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se
regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los
términos de su relación con la Administración que licita.
Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la
Administración, por todas las consecuencias derivadas de su participación
y de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación
o en su ejecución.
Ficha articulo
ARTICULO 39.- Ofertas conjuntas.
En las reglas del concurso, la Administración podrá autorizar, que
participen oferentes conjuntos cuando, por la naturaleza del bien o el
servicio licitado, sea posible y conveniente para los intereses públicos
que distintos componentes de la prestación sean brindados por diversas
personas. En estos casos, los oferentes conjuntos deberán deslindar, con
exactitud, el componente de la prestación a la cual se obligan dentro de
la oferta global; en caso contrario, responderán solidariamente, ante la
Administración, por todas las consecuencias de su participación en el
procedimiento de contratación y su ejecución.
Ficha articulo
ARTICULO 40.- Comunicación por medios electrónicos.
Para comunicar los actos de procedimiento, la Administración podrá
utilizar cualquier medio electrónico que garantice la certeza de la
recepción y el contenido del mensaje.
Cuando la eficiencia en el desarrollo de los procedimientos de
contratación lo requiera, la Administración podrá exigir, a los oferentes
y los integrantes de registros de proveedores, que indiquen los casilleros
electrónicos, los facsímiles o los medios telemáticos idóneos para enviar
las comunicaciones oficiales.
En el Reglamento se definirán los supuestos en que la Administración
recibirá ofertas y aclaraciones, por los medios electrónicos mencionados
en el párrafo anterior.
Ficha articulo
Sección segunda
Licitación pública
ARTICULO 41.- Supuestos.
La licitación pública es el procedimiento de contratación obligatorio
en los siguientes casos:
a) En los supuestos previstos en el artículo 27 de esta Ley.
b) En toda venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en
el arrendamiento de bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento
de remate.
c) En los procedimientos de concesión de instalaciones públicas.
Ficha articulo
ARTICULO 42.- Estructura mínima.
El procedimiento de licitación pública se desarrollará
reglamentariamente, respetando los criterios mínimos siguientes:
a) El cumplimiento de los requisitos previos de la contratación.
b) La preparación del cartel de licitación, con las condiciones
generales y las especificaciones técnicas requeridas, el cual contendrá
las bases para calificar y comparar las ofertas.
c) La publicación, en el Diario Oficial, del aviso de licitación que
invita a participar.
d) La posibilidad, para cualquier oferente potencial, de objetar el
cartel cuando considere que se viola alguno de los principios generales de
la contratación.
e) La publicidad de todos los trámites del procedimiento y el acceso
a todos los estudios técnicos, preparados por la Administración o para
ella.
f) La motivación del acto de adjudicación.
g) La presunción del sometimiento pleno del oferente al ordenamiento
jurídico costarricense y a las reglas generales y particulares de la
licitación.
h) La rendición de garantías de participación y cumplimiento.
i) La posibilidad de subsanar los defectos insustanciales en que
incurran los oferentes o la Administración.
j) La posibilidad de recurrir el acto de adjudicación, en los
términos que señala esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 43.- Licitación pública con publicación internacional.
Cuando lo considere conveniente para los intereses públicos, o por
haberlo acordado así con el ente público internacional que financia la
contratación, la Administración además de efectuar la publicación
ordinaria, podrá invitar a participar, mediante la publicación de un aviso
en diarios extranjeros o por medio de comunicación a las legaciones
comerciales acreditadas en el país.
Ficha articulo
Sección tercera
Licitación por registro
ARTICULO 44.- Supuestos.
La licitación por registro será el procedimiento obligatorio para
contratar en los supuestos previstos en el artículo 27 de esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 45.- Estructura mínima.
En la licitación por registro, se invitará a participar a todos los
proveedores del bien o el servicio, acreditados en el registro
correspondiente. De ello, se dejará constancia en el expediente
respectivo.
Cuando el número de proveedores inscritos para un determinado objeto
sea superior a diez, se faculta a la Administración para invitar a
participar, en la licitación, por medio de una publicación en el Diario
Oficial y, facultativamente, en dos diarios de circulación nacional.
Cuando el número de proveedores inscritos para un determinado objeto
sea inferior a cinco, la Administración deberá invitar a participar en la
licitación, por medio de una publicación en el Diario Oficial y,
facultativamente, en dos diarios de circulación nacional por lo menos.
Ficha articulo
ARTICULO 46.- Regulación supletoria.
El procedimiento de la licitación por registro se regirá, en lo
imprevisto en esta sección, por las pautas de la presente Ley para la
licitación pública, en la medida que sean compatibles con su naturaleza.
Ficha articulo
Sección cuarta
Licitación restringida
ARTICULO 47.- Supuestos.
Por este procedimiento se regirán las contrataciones previstas en el
artículo 27 de esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 48.- Estructura mínima.
La Administración invitará a participar en la licitación restringida,
por lo menos a cinco proveedores acreditados en el registro respectivo.
Cuando el número de proveedores para el objeto de la contratación sea
inferior a cinco, la Administración dejará constancia expresa en el
expediente administrativo e invitará a los oferentes acreditados.
Al despachar la invitación mencionada en este artículo, la
Administración incorporará una copia en un registro permanente y de fácil
acceso para cualquier proveedor eventual interesado en participar en la
licitación.
Ficha articulo
Sección quinta
Remate
ARTICULO 49.- Supuestos.
El procedimiento de remate podrá utilizarse para vender o arrendar
bienes, muebles o inmuebles, cuando resulte el medio más apropiado para
satisfacer los intereses de la Administración.
Ficha articulo
ARTICULO 50.- Procedimiento.
Para el remate, se seguirán los siguientes pasos:
a) Salvo en el remate infructuoso, la base no podrá ser inferior al
monto del avalúo del órgano especializado de la Administración respectiva
o, en su defecto, del avalúo de la Dirección General de la Tributación
Directa.
b) La invitación indicará una lista de los bienes por rematar, la
descripción de su naturaleza, su ubicación, el precio base; asimismo, el
lugar, la fecha y la hora del remate. Se publicará en el Diario Oficial y,
facultativamente, en un diario de circulación nacional.
c) Los interesados tendrán la oportunidad de examinar los bienes
objeto del remate.
d) Se designará a un funcionario responsable del procedimiento verbal
del remate quien presidirá la diligencia.
e) Se adjudicará el bien a la persona que, en el acto, ofrezca el
precio más alto.
f) Para perfeccionar la adjudicación, deberá entregarse
inmediatamente a la Administración una garantía de cumplimiento del diez
por ciento (10%) del valor del bien rematado.
g) El interesado dispondrá de tres días hábiles para cancelar el
resto del precio; en caso contrario, perderá la garantía en favor de la
Administración.
h) Concluido el remate, se levantará un acta en la cual se acrediten
todas las incidencias. El funcionario responsable y el adjudicatario la
firmarán.
Ficha articulo
Sección sexta
Otras modalidades de contratación
ARTICULO 51.- Modalidades.
La Administración podrá incorporar, entre los procedimientos, las
modalidades de precalificación, la adjudicación por subasta a la baja y
licitación con financiamiento.
Ficha articulo
ARTICULO 52.- Licitación con financiamiento.
La Administración podrá utilizar la licitación con financiamiento
cuando, dentro de las condiciones generales del concurso, requiera el
otorgamiento, por cuenta o gestión del contratista, de una línea de
crédito para respaldar los gastos derivados de la contratación.
En esos supuestos, la exigencia de contenido presupuestario se
reducirá a proveer fondos suficientes para enfrentar los pagos por
amortización e intereses, gastos conexos derivados del financiamiento y a
preveer la incorporación, en los futuros presupuestos, de las partidas
necesarias para la atención del crédito.
Antes de iniciar la licitación con financiamiento, la Administración
deberá obtener las autorizaciones previstas en el ordenamiento jurídico
para el endeudamiento y para el empleo de este mecanismo.
Cuando por una licitación con financiamiento, se ofrezca a la
Administración un empréstito que constituya una carga para el Estado o que
requiera su aval, serán imprescindibles, antes de iniciar la ejecución del
objeto del contrato, la firma o el aval del Poder Ejecutivo y la
aprobación legislativa a que se refiere el inciso 15) del artículo 121 de
la Constitución Política. Si estos requisitos se incumplen la
Administración no tendrá responsabilidad alguna.
Ficha articulo
ARTICULO 53.- Precalificación.
Cuando lo considere favorable para el mejor escogimiento del
contratista, la Administración podrá promover una etapa de
precalificación, como parte de la licitación pública o de la licitación
por registro, a fin de seleccionar previamente a los participantes, de
acuerdo con sus condiciones particulares.
El cartel de precalificación indicará expresamente los factores por
utilizar para el escogimiento y el valor asignado a cada factor. Se
avisará el inicio del procedimiento mediante una publicación en el Diario
Oficial.
El acuerdo de precalificación será motivado y tendrá recurso de
apelación ante la Contraloría General de la República, cuando el monto
probable de la contratación se encuentre en los supuestos del artículo 84
de esta Ley.
Cuando la estimación probable de la contratación sea inferior a esos
montos, procederá el recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la
precalificación o el de apelación ante el jerarca, si él no dictó el acto.
En firme el acto de precalificación, se continuará con el
procedimiento y se invitará únicamente a las firmas precalificadas. La
decisión administrativa en firme, en cuanto a la elegibilidad de las
personas físicas o jurídicas precalificadas, no podrá variarse en la etapa
siguiente del concurso.
La Administración podrá realizar una sola precalificación para varias
licitaciones, cuando prevea que deberá efectuar varios concursos para
adquirir bienes y servicios de la misma naturaleza. Las personas físicas
o jurídicas, así precalificadas, podrán participar en una o más de las
licitaciones previstas.
Ficha articulo
ARTICULO 54.- Adjudicación por subasta a la baja.
Cuando se requiera adquirir productos genéricos, la Administración
podrá emplear la adjudicación por subasta a la baja.
La reglamentación de este procedimiento deberá garantizar el respeto
por los principios de la contratación administrativa y resguardar,
especialmente, la transparencia de la negociación.
Ficha articulo
CAPITULO VII
Regulaciones especiales
Sección primera
Generalidades
ARTICULO 55.- Tipos abiertos.
Los tipos de contratación regulados en este capítulo no excluyen la
posibilidad para la Administración de definir, reglamentariamente,
cualquier otro tipo contractual que contribuya a satisfacer el interés
general, dentro del marco general y los procedimientos ordinarios fijados
en esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 56.- Remisión reglamentaria.
Las regulaciones contenidas en este capítulo son el marco de
referencia básico, que se respetará al dictarse las diversas
reglamentaciones de esta Ley.
Ficha articulo
Sección segunda
Obra pública
ARTICULO 57.- Procedimiento aplicable.
Las contrataciones de obra pública se efectuarán por licitación
pública, licitación por registro o licitación restringida, según
corresponda de acuerdo con el monto.
Ficha articulo
ARTICULO 58.- Listado de subcontratación.
Las empresas participantes en licitaciones de obra pública que deban
subcontratar obras, maquinaria, equipo o materiales presentarán junto con
la oferta, únicamente para calificar, un listado de subcontratación. En
él, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a
subcontratar; además, se aportará una certificación de los titulares del
capital social y de los representantes legales de las empresas.
Ficha articulo
ARTICULO 59.- Estudio de impacto ambiental.
El inicio del procedimiento de contratación de una obra pública
siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta
Ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los
efectos de la obra.
Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar o
restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse.
Asimismo, darán participación en los procedimientos a las entidades
competentes en la materia.
Ficha articulo
ARTICULO 60.- Riesgo del contratista.
La ejecución del contrato de obra se realizará por cuenta y riesgo
del contratista y la Administración no asumirá ante él más
responsabilidades que las previstas en la contratación.
Ficha articulo
ARTICULO 61.- Recibo de la obra.
La Administración recibirá oficialmente las obras, después de contar
con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de
la contratación, lo cual hará constar en el expediente respectivo, sin
perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes, sus
funcionarios o empleados, o a las empresas consultoras o inspectoras.
El recibo de la obra se acreditará en un acta firmada por el
responsable de la Administración y el contratista, en la cual se
consignarán todas las circunstancias pertinentes.
En caso de discrepar sobre las condiciones de la obra, la
Administración podrá recibirla bajo protesta y así lo consignará en el
acta de recibo. La discrepancia podrá resolverse mediante arbitraje, de
conformidad con las regulaciones legales y los instrumentos de derecho
internacional vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que
procedan.
Ficha articulo
ARTICULO 62.- Límite de la subcontratación.
El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por
ciento (50%) del total de la obra y para ello siempre requerirá la
autorización de la Administración. Sin embargo, la subcontratación no
relevará al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la
obra.
Ficha articulo
Sección tercera
Suministro de bienes
ARTICULO 63.- Procedimiento aplicable.
Las contrataciones de suministros se regirán por los procedimientos
de licitación pública, licitación por registro y licitación restringida
según corresponda, de acuerdo con el monto.
Ficha articulo
Sección cuarta
Contratación de servicios
ARTICULO 64.- Procedimiento de contratación de servicios.
Los servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas
o jurídicas, se contratarán por los procedimientos de licitación pública,
licitación por registro o licitación restringida según corresponda, de
acuerdo con el monto.
Ficha articulo
ARTICULO 65.- Naturaleza.
La contratación de servicios técnicos o profesionales no originará
relación de empleo público, entre la Administración y el contratista,
salvo en el caso del primer párrafo del artículo 67 de esta Ley.
Ficha articulo
ARTICULO 66.- Criterios.
Las condiciones personales, profesionales o empresariales de los
participantes determinarán la adjudicación. El precio no constituirá el
único factor determinante para comparar las ofertas.
Ficha articulo
ARTICULO 67.- Servicios profesionales con sueldo fijo.
Se autoriza a las entidades públicas para que, utilizando su régimen
ordinario de nombramiento de funcionarios, contraten, con sueldo fijo, a
los profesionales que requieran para formalizar las operaciones, los
avalúos, los peritajes, la atención de diligencias judiciales o
administrativas o cualquier otro tipo de intervención profesional
relacionada con los servicios que brindan.
Para esos efectos, no operará el pago que rija por concepto de
honorarios para la prestación de la actividad. La institución no
trasladará el costo de la contratación de esos profesionales al usuario de
los servicios; pero sí deberá cobrar los demás costos implícitos, cuando
deba inscribirse el documento respectivo o se requiera pagar algún tipo de
tributo.
Ficha articulo
Sección quinta
Enajenación de bienes inmuebles
ARTICULO 68.- Procedimiento aplicable.
Para enajenar los bienes inmuebles, la Administración deberá acudir
al procedimiento de licitación pública o al remate, según convenga al
interés público.
Ficha articulo
ARTICULO 69.- Límites.
La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a un
fin público.
Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado
para establecer su destino actual.
Se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa,
cuando no conste el procedimiento utilizado para la afectación.
Ficha articulo
ARTICULO 70.- Determinación del precio.
La base de la venta de los bienes inmuebles será el precio que fije,
pericialmente, el personal capacitado de la respectiva Administración o,
en su defecto, la Dirección General de la Tributación Directa.
Ficha articulo
Sección sexta
Adquisición de bienes inmuebles
ARTICULO 71.- Procedimiento aplicable y límites.
Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al
procedimiento de licitación pública, salvo que use las facultades de
expropiación o compra directa, dispuesta en leyes especiales.
Nunca podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al
fijado, en el avalúo, por el órgano administrativo especializado que se
determinará reglamentariamente.
Ficha articulo
Sección séptima
Concesión de instalaciones públicas
ARTICULO 72.- Fundamento.
Para el mejor cumplimiento del fin público, la Administración podrá
dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas o
jurídicas, presten servicios complementarios.
Ficha articulo
ARTICULO 73.- Naturaleza.
La concesión de instalaciones públicas no generará relación de
inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del
bien por el plazo establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés
público. Cualquier estipulación contraria resultará absolutamente nula.
Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo
razonable, la Administración podrá poner término a la concesión, cuando
sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le
deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados.
Ficha articulo
Sección octava
Concesión de gestión de servicios públicos
ARTICULO 74.- Supuestos y régimen.
La administración podrá gestionar, indirectamente y por concesión,
los servicios de su competencia que, por su contenido económico, sean
susceptibles de explotación empresarial. Esta figura no podrá ser
utilizada cuando la prestación del servicio implique el ejercicio de
potestades de imperio o actos de autoridad.
La administración siempre conservara los poderes de supervisión e
intervención, necesarios para garantizar la buena marcha de los servicios.
La concesión de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter
indefinido. Según la naturaleza del servicio, en el reglamento se fijará
su duración, que no podrá exceder de veinticinco años.
Todas las concesiones de gestión de servicios públicos estarán
precedidas de un anteproyecto de explotación, en el que se definirán,
minuciosamente, las condiciones de la prestación, las tarifas, las
facultades para supervisar, las garantías de participación y cumplimiento,
las modalidades de intervención administrativa y los supuestos de
extinción.
Los concesionarios de gestión de servicios públicos responderán,
directamente, ante terceros, como consecuencia de la operación propia de
la actividad, excepto cuando el daño producido sea imputable a la
administración.
La administración podrá variar las características del servicio
concedido y el régimen tarifario, cuando existan razones de interés
publico, debidamente acreditadas, previo trámite del expediente
respectivo. Si estas modificaciones alteran el equilibrio financiero de la
gestión, la administración deberá compensar al contratista, de manera que
se restablezcan las condiciones consideradas en el momento de la
adjudicación.
El régimen definido en este articulo no se aplicará a las concesiones
de servicios públicos, a cargo de particulares, reguladas por ley
especial.
Ficha articulo
ARTICULO 75.- Resolución.
Serán causas de resolución del contrato:
a) el incumplimiento del concesionario, cuando perturbe gravemente la
prestación del servicio público.
b) la supresión del servicio por razones de interés publico.
c) la recuperación del servicio para ser explotado directamente por
la administración.
d) la muerte del contratista o la extinción de la persona jurídica
concesionaria.
e) la declaración de insolvencia o quiebra del concesionario.
f) el mutuo acuerdo entre la administración y el concesionario.
g) las que se señalen expresamente en el cartel o el contrato.
h) la cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la
administración.
Cuando la perturbación al prestar el servicio no haga desaparecer la
viabilidad empresarial de la explotación, la administración podrá optar
por intervenir provisionalmente, hasta que cesen las perturbaciones. El
concesionario deberá indemnizar a la administración por los costos y
perjuicios ocasionados por esa intervención.
Cuando la resolución sea imputable a la administración, esta
reconocerá los daños y perjuicios causados al concesionario.
Ficha articulo
Sección Novena
Arrendamiento de inmuebles
ARTICULO 76.- Procedimiento aplicable.
Para tomar en arrendamiento bienes inmuebles, con construcciones o
sin ellas, la administración deberá acudir al procedimiento de licitación
pública, licitación por registro o licitación restringida según
corresponda, de acuerdo con el monto.
Ficha articulo
ARTICULO 77.- Plazo del arrendamiento.
Para todos los efectos se entenderá que el arrendamiento es por
tiempo indefinido, en beneficio de la administración; no obstante, ésta
podrá ponerle término en cualquier tiempo, sin responsabilidad alguna de
su parte. Para ello, dará aviso previo por el período previsto en las
condiciones del concurso o, en su defecto, avisará con tres meses de
anticipación por lo menos.
Ficha articulo
Sección décima
Arrendamiento de equipo
ARTICULO 78.- Procedimiento aplicable.
La administración podrá tomar en arriendo equipo o maquinaria con
opción de compra o sin ella, para lo cual deberá seguir los procedimientos
de licitación pública, licitación por registro o licitación restringida,
de acuerdo con el monto.
Ficha articulo
ARTICULO 79.- Cuantificación del arrendamiento.
Cuando el arrendamiento sea con opción de compra, el monto de la
contratación se estimará a partir del precio actual del equipo por
arrendar.
Cuando el arrendamiento no incluya opción de compra, la contratación
se estimará tomando el monto total de alquileres correspondientes a cuatro
años.
Ficha articulo
CAPITULO VIII
Procedimientos de urgencia
ARTICULO 80.- Supuestos.
En casos de urgencia y para evitar lesiones al interés público, daños
graves a las personas o irreparables a las cosas, se podrá prescindir de
una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación;
incluso se podrán crear procedimientos sustitutos.
En estos supuestos y para el control y la fiscalización
correspondientes, la administración esta obligada a solicitar,
previamente, a la Contraloría General de la República, la autorización
para utilizar este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los
diez días hábiles siguientes. El silencio del órgano contralor no podrá
interpretarse como aprobación de la solicitud.
Ficha articulo
CAPITULO IX
Los Recursos
Sección primera
Objeción del cartel
ARTICULO 81.- Plazo y órganos competentes.
Contra el cartel de licitación publica o el pliego de condiciones de
la licitación por registro, podrá interponerse recurso de objeción, dentro
del primer tercio del plazo para presentar ofertas. En el primer supuesto,
el recurso se presentara ante la Contraloría General de la República y en
el segundo, ante la administración contratante.
Ficha articulo
ARTICULO 82.- Legitimación y supuestos.
Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su
representante, cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento,
se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la
contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento
regulador de la materia.
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de
condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los
intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre
la cual surta efectos.
Ficha articulo
ARTICULO 83.- Resolución.
El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los diez días
hábiles siguientes a su presentación.
Si no se resuelve dentro de este plazo, la objeción se tendrá por
acogida favorablemente.
Ficha articulo
Sección Segunda
Apelación
ARTICULO 84.- Cobertura del recurso y órgano competente.
En contra del acto de adjudicación el recurso de apelación cabra en
los siguientes casos:
a) En las administraciones citadas en el inciso a) del articulo 27,
cuando el monto de la adjudicación impugnada supere los cincuenta millones
de colones (¢50.000.000.00).
b) En las administraciones citadas en el inciso b) del artículo 27,
cuando el monto de la adjudicación impugnada supere los cuarenta y cinco
millones de colones (¢45.000.000.00).
c) En las administraciones citadas en el inciso c) del artículo 27,
cuando el monto de la adjudicación impugnada supere los cuarenta millones
de colones (¢40.000.000.00).
d) En las administraciones citadas en el inciso d) del artículo 27,
cuando el monto de la adjudicación impugnada supere los treinta y cinco
millones de colones (¢35.000.000.00).
e) En las administraciones citadas en el inciso e) del artículo 27,
cuando el monto de la adjudicación impugnada supere los treinta millones
de colones (¢30.000.000.00).
f) En las administraciones citadas en el inciso f) del artículo 27,
cuando el monto de la adjudicación impugnada supere los veinticinco
millones de colones (¢25.000.000.00).
g) En las administraciones citadas en el inciso g) del artículo 27,
cuando el monto de la adjudicación impugnada supere el monto que, por
resolución, indique la Contraloría General de la República.
En los procedimientos de contratación de obra pública, la apelación
procederá únicamente cuando el monto adjudicado sea superior al monto a
partir del cual se aplica el procedimiento de licitación publica.
El recurso de apelación, debidamente fundamentado, se interpondrá
ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la publicación del acuerdo respectivo, en el diario
oficial.
Los montos de apelación citados en este articulo serán ajustados de
conformidad con los criterios establecidos en el articulo 27 de esta ley;
para esto, también se tomaran en cuenta los parámetros establecidos en los
instrumentos internacionales sobre la materia, vigentes en costa rica.
Ficha articulo
ARTICULO 85.- Legitimación.
Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y
directo podrá interponer el recurso de apelación.
Igualmente, estaba legitimado para recurrir quien haya presentado
oferta en nombre de un tercero, que ostente cualquier tipo de
representación.
Ficha articulo
ARTICULO 86.- Admisibilidad.
La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros
diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su
rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad
podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen
esos supuestos.
Ficha articulo
ARTICULO 87.- Garantía.
La garantía de participación se ejecutará en beneficio de la
Administración licitante, si la Contraloría General de la República
resuelve que no hubo motivo suficiente para apelar. Esta indemnización no
impedirá que la Administración inicie un reclamo por daños y perjuicios si
han sido superiores al monto de la garantía de participación.
Ficha articulo
ARTICULO 88.- Fundamentación del recurso.
El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción
sustancial del ordenamiento jurídico que se alega, como fundamento de la
impugnación. Cuando se discrepe de las valoraciones técnicas o
apreciaciones científicas que sirven de motivo a la Administración para
adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir de forma razonada esos
antecedentes, de ser posible mediante la presentación de dictámenes y
estudios, emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la
pericia de que se trate.
Ficha articulo
ARTICULO 89.- Plazo para resolver.
El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los treinta
días hábiles siguientes al auto inicial del traslado.
En casos muy calificados en los que haya sido necesario recabar
prueba pericial, de especial importancia para la resolución del recurso,
y que por su complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo normal de
resolución, el plazo podrá prorrogarse, mediante decisión motivada, hasta
por otros quince días hábiles.
Vencido el plazo para resolver o su prórroga, sin que se haya dictado
la resolución final, automáticamente se tendrá por confirmado el acto de
adjudicación.
Ficha articulo
ARTICULO 90.- Agotamiento de la vía administrativa.
La resolución final o el auto que ponga término al recurso dará por
agotada la vía administrativa.
Dentro de los tres días posteriores a la comunicación, el interesado
podrá impugnar el acto final, sin efectos suspensivos, ante el Tribunal
Superior Contencioso-Administrativo, por medio del proceso especial
regulado en los artículos 89 y 90 de la Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o
se encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante
solo podrá reconocer el pago de los daños y perjuicios causados.
Ficha articulo
Sección tercera
Revocatoria
ARTICULO 91.- Cobertura y plazo.
Cuando, por el monto, no proceda el recurso de apelación, podrá
solicitarse la revocatoria del acto de adjudicación, dentro de los cinco
días hábiles siguientes al día en que se comunicó. Sin embargo, cuando el
jerarca del órgano o ente no haya adoptado el acto de adjudicación, el
interesado podrá tramitar su recurso como apelación ante el jerarca
respectivo.
Ficha articulo
ARTICULO 92.- Procedimiento del recurso.
El recurso seguirá los siguientes pasos:
a) Se presentará ante el mismo órgano que dictó el acto.
b) Para legitimar y fundamentar, la revocatoria se regirá por las
reglas de la apelación.
c) Si no resulta improcedente en forma manifiesta, la Administración
notificará a la parte adjudicada, a más tardar cuarenta y ocho horas
después de la presentación para que se pronuncie sobre el recurso en un
plazo de tres días hábiles.
d) La Administración deberá resolver dentro del plazo de los quince
días hábiles siguientes a la contestación del recurso.
e) La resolución que dicte la Administración dará por agotada la vía
administrativa; sin embargo, podrá ser impugnada, sin efecto suspensivo,
dentro de los tres días siguientes a su comunicación, por medio del
proceso especial regulado en los artículos 89 y 90 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
f) Si la contratación, cuya adjudicación se impugna, ha sido
ejecutada o se encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al
accionante solo podrá reconocer el pago de los daños y perjuicios
causados.
Ficha articulo
CAPITULO X
Sanciones
Sección primera
Generalidades
ARTICULO 93.- Procedimiento de sanción.
Las sanciones comprendidas en este capítulo se impondrán después de
que se cumpla con las garantías procedimentales, en vigencia en el ente u
órgano respectivo.
Si para un caso particular no existe un procedimiento que permita la
debida defensa, se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento
ordinario, contenidas en el Libro Segundo de la Ley General de la
Administración Pública.
Ficha articulo
ARTICULO 94.- Responsabilidad penal y patrimonial.
La aplicación de las sanciones administrativas previstas en este
capítulo no excluye de las eventuales sanciones penales por conductas en
que hayan incurrido los funcionarios públicos o los particulares. Tampoco
excluye la posibilidad de exigir la responsabilidad, por daños y
perjuicios ocasionados a la Administración.
Ficha articulo
Sección segunda
Sanciones a funcionarios públicos
ARTICULO 95.- Sanciones a funcionarios cubiertos por prohibición.
Los funcionarios públicos, cubiertos por prohibición dispuesta en el
inciso a) del artículo 22 de esta Ley, que participen, directa o
indirectamente, en un procedimiento de contratación administrativa
incurrirán en una falta grave de servicio. La autoridad competente deberá
conocer la falta y adoptar las medidas correspondientes. Si un Diputado
o un Ministro infringe esta prohibición, se estará a lo previsto en el
párrafo final del artículo 112 de la Constitución Política.
Si la infracción la comete alguno de los funcionarios mencionados en
el inciso c) del artículo 22 de esta Ley, incurrirá en causal de despido
sin responsabilidad patronal.
Ficha articulo
ARTICULO 96.- Sanciones a otros funcionarios.
Incurrirá en causal de despido sin responsabilidad patronal, el
servidor público que cometa alguna de las siguientes faltas:
a) Suministre a un oferente cualquier tipo de información que le dé
ventaja sobre el resto de proveedores potenciales.
b) Reciba o solicite cualquier dádiva, comisión o regalía, de los
proveedores ordinarios o potenciales del ente en el cual labora.
c) Haga incurrir a la Administración en pérdidas patrimoniales, si la
acción la realiza con dolo, culpa grave o negligencia en el trámite del
procedimiento para contratar o en el control de su ejecución. El despido
procederá sin perjuicio de la responsabilidad indemnizatoria que deberá
ejercerse.
Ficha articulo
ARTICULO 97.- Sanción por recibo de beneficios.
Incurrirá en falta grave de servicio, sancionable de acuerdo con el
régimen de la institución u órgano correspondiente, el funcionario público
que participe en actividades organizadas o patrocinadas por los
proveedores, ordinarios o potenciales, dentro o fuera del país, cuando no
formen parte de los compromisos de capacitación, formalmente adquiridos en
contrataciones administrativas, o no sean parte del proceso de valoración
objetiva de las ofertas.
Dentro del alcance de esta infracción, se incluye la asistencia a
congresos, seminarios o cualquier otra actividad, por cuenta de un
proveedor; excepto si forma parte de los planes de capacitación ordinarios
o las actividades autorizadas expresamente por el superior jerárquico, en
forma razonada, con la cual demuestre el beneficio para la Administración.
Ficha articulo
ARTICULO 98.- Remisión al régimen disciplinario.
Cualquier otra irregularidad en que incurran los funcionarios
públicos, en el curso de los procedimientos de contratación
administrativa, será sancionada conforme al régimen de personal de cada
órgano o ente.
Ficha articulo
Sección tercera
Sanciones a particulares
ARTICULO 99.- Sanción de apercibimiento.
Se hará acreedora a la sanción de apercibimiento, por parte de la
Administración o la Contraloría General de la República, la persona física
o jurídica que, durante el curso de los procedimientos para contratar,
incurra en las siguientes conductas:
a) El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla
defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la
ejecución de las garantías de participación o cumplimiento.
b) Quien afecte, reiteradamente, el normal desarrollo de los
procedimientos de contratación.
c) El oferente que deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa
justa.
d) Quien invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos
para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación.
Ficha articulo
ARTICULO 100.- Sanción de inhabilitación.
La Administración o la Contraloría General de la República
inhabilitarán, para participar en procedimientos de contratación
administrativa, por un período de uno a cinco años según la gravedad de la
falta, a la persona física o jurídica que:
a) Después del apercibimiento previsto en el artículo anterior,
incurra en una conducta similar dentro de los tres años siguientes a la
sanción.
b) Obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una
situación de ventaja, a ella, a la empresa de su propiedad o a la empresa
para la cual labora, respecto de otros competidores potenciales.
c) Suministre dádivas, directamente o por intermedio de otra persona,
a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación
administrativa.
d) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o
calidad del ofrecido.
Ficha articulo
CAPITULO XI
Control
ARTICULO 101.- Deber de informar.
La Administración remitirá, cada tres meses, un reporte a la
Contraloría General de la República, en el cual informará sobre la
actividad contractual desplegada durante ese período. En ese informe, por
lo menos, se suministrará un detalle de los procedimientos de contratación
iniciados, los actos de adjudicación, las calidades del contratista, el
objeto y el monto de las operaciones, la partida presupuestaria que
respalda la erogación y los demás datos de interés, que se definirán
reglamentariamente.
Ficha articulo
ARTICULO 102.- Regulación del control.
La Administración debe disponer las medidas necesarias para
garantizar que se cumpla con el objeto de la contratación.
Los entes y órganos de la Administración estarán obligados a
prestarse colaboración recíproca, en las tareas conducentes a verificar el
cumplimiento contractual.
Ficha articulo
CAPITULO XII
Proveeduría Nacional
ARTICULO 103.- Naturaleza y funciones.
La Proveeduría Nacional es un órgano técnico y consultivo del
Ministerio de Hacienda, que tendrá dentro de sus funciones:
a) El trámite en todas sus etapas incluso la de adjudicación, de los
procedimientos para contratar del Poder Ejecutivo que no estén asignados
a proveedurías institucionales.
b) Brindar asesoría a los sujetos públicos y privados, que
desarrollan actividades de contratación administrativa.
c) Evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la
finalidad de que se ajusten, constantemente, a satisfacer el interés
público.
d) Administrar el fondo circulante.
e) Las que le asignen otras leyes o reglamentos.
Ficha articulo
ARTICULO 104.- Requisitos.
El Proveedor Nacional es el Jefe de la Proveeduría Nacional. Su
nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Ley
y las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil.
Para ser Proveedor Nacional se requiere:
a) Ser costarricense.
b) Ser ciudadano en ejercicio.
c) Ser licenciado en derecho, ciencias económicas u otra disciplina
afín con el puesto.
d) Poseer amplia experiencia administrativa.
e) Ser de reconocida honorabilidad.
El Proveedor Nacional rendirá una garantía en favor del Estado, por
el monto y en la forma que se establecerán reglamentariamente.
Existirá un Subproveedor Nacional, que deberá reunir los mismos
requisitos que su superior.
Ficha articulo
CAPITULO XIII
Proveedurías institucionales y registro de proveedores
Sección primera
Proveedurías institucionales
ARTICULO 105.- Organos.
En cada uno de los órganos y sujetos públicos sometidos a los
alcances de esta Ley, existirá una dependencia encargada de los
procedimientos de contratación administrativa, con la organización y las
funciones que, en cada caso, se determinarán por medio del reglamento.
Cuando el volumen de las operaciones o la organización territorial lo
hagan necesario, podrá existir más de una unidad administrativa encargada
de los procedimientos de contratación.
El Poder Ejecutivo regulará, mediante decreto, la organización y el
funcionamiento de las proveedurías institucionales que considere
pertinente crear dentro del Gobierno Central. Esas proveedurías tendrán,
para todos los efectos legales, las mismas funciones y competencias
previstas en esta sección.
Ficha articulo
ARTICULO 106.- Competencia.
La proveeduría institucional tendrá plena competencia para conducir
los trámites del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo,
podrá adoptar los actos y requerir los informes que resulten necesarios
para preparar la decisión final.
El acto de adjudicación lo dictará el órgano titular de la
competencia.
Los jerarcas de cada ministerio y de los demás entes y órganos a que
se refiere el artículo 1º de esta Ley, tendrán plena capacidad para
concertar y suscribir los documentos contractuales que se formalicen.
Ficha articulo
ARTICULO 107.- Control de inventarios.
Cada Administración deberá llevar un inventario permanente de todos
sus bienes.
Las proveedurías de los órganos del Poder Central deberán remitir, a
la Proveeduría Nacional, informes periódicos de los inventarios.
Ficha articulo
Sección segunda
Registro de proveedores
ARTICULO 108.- Especialización.
En cada proveeduría institucional, se llevará un registro de los
proveedores interesados en contratar con la Administración.
El Poder Ejecutivo regulará, mediante decreto, el funcionamiento del
registro de proveedores de las proveedurías institucionales del Gobierno
Central.
Para formar parte de estos registros, deberá acreditarse ante la
Administración la existencia de la persona física o jurídica, su
nacionalidad, los poderes de sus representantes, la calidad en que
potencialmente participaría, sea como proveedor directo o intermediario.
El reglamento definirá las condiciones que se exigirán para
determinar la idoneidad de los integrantes del registro de proveedores.
Quienes ya formen parte del registro de proveedores no se verán
obligados a acreditar, documentalmente, ningún requisito relativo a la
persona física o jurídica que participa; salvo en los casos de sustitución
de personeros o de información adicional que solicite el cartel.
La Administración invitará, por lo menos una vez al año, mediante
publicación en el Diario Oficial, a formar parte del registro de
proveedores.
En cualquier tiempo, los proveedores interesados podrán solicitar su
incorporación al registro.
Ficha articulo
CAPITULO XIV
Reglamentación de esta Ley
ARTICULO 109.- Reglamento.
El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley, dentro de los tres meses
siguientes a su publicación.
Cada uno de los órganos o entes sujetos a la presente Ley podrá
emitir los reglamentos complementarios, que se necesiten para el mejor
desempeño de las actividades propias de la contratación administrativa.
La reglamentación ejecutiva, en materia de requisitos previos,
garantías, prohibiciones, sanciones y recursos, estará fuera del alcance
regulatorio de los entes sujetos a esta Ley. Para tales efectos, deberán
acogerse plenamente al Reglamento que, acerca de esas materias, promulgue
el Poder Ejecutivo.
La falta de reglamentación especial, por parte de algún órgano o
ente, la suplirá la vigencia del reglamento ejecutivo que se adopte.
Ficha articulo
ARTICULO 110.- Reforma del Código Procesal Civil.
Se reforma el artículo 508 del Código Procesal Civil, cuyo texto
dirá:
"Artículo 508.- Facultad de los sujetos públicos de someter
a arbitraje.
El Estado, sus instituciones y las municipalidades también
podrán someter a la decisión de árbitros o de peritos, conforme
con los trámites de este capítulo, las pretensiones
estrictamente patrimoniales en que figuren como partes
interesadas".
Ficha articulo
ARTICULO 111.- Disposiciones derogatorias.
Se derogan los artículos 88 a 98, 100 a 120 y 122 de la Ley de la
Administración Financiera de la República, Nº 1279, del 2 de mayo de 1951;
el artículo 80 del Código Municipal, Nº 4574, del 4 de mayo de 1970; el
artículo 7 de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la
República, Nº 7107, del 4 de noviembre de 1988; el artículo 9 de la Ley Nº
3226, del 28 de octubre de 1963; el artículo 193 de la Ley General de la
Administración Pública, ley Nº 6227, del 2 de mayo de 1978, Ley Nº 5501
del 7 de mayo de 1974 y la Ley de Beneficios Legales en Ajustes de Precios
en la Contratación Administrativa, Nº 5518, del 7 de mayo de 1974.
Ficha articulo
ARTICULO 112.- Disposiciones transitorias.
Los procedimientos de contratación iniciados antes de la vigencia de
esta Ley se concluirán, conforme a las disposiciones vigentes en el
momento de adoptarse la decisión de iniciar el concurso.
Los reclamos de reajuste de precios, pendientes de tramitación a la
entrada en vigencia de esta Ley, se concluirán de acuerdo con las
disposiciones que les dieron origen.
Mientras no se publique el Reglamento de esta Ley, todos los
procedimientos de contratación administrativa se regirán por las
disposiciones vigentes en el momento de entrar en vigor.
Ficha articulo
ARTICULO 113.- Vigencia.
Rige a partir del 1º de mayo de 1996.
Ficha articulo
Fecha de generación: 12/10/2024 10:29:38